当事人对建设工程实际竣工日期有争议，关于竣工日期认定的说法，正确的是()…

题目 #1080169 · 二级建造师 · 建设工程法规及相关知识 · 历年真题（按章节归类）_2026版_含869题视频解析

当事人对建设工程实际竣工日期有争议，关于竣工日期认定的说法，正确的是()。【2024年真题】 2025版P122,【智考】2026版P.125|《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定： (1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日（A错误）为竣工日期；(2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日（B错误）为竣工日期；(3)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。（C符合这条）建设工程经竣工验收不合格的，但承包人修复后再次申请验收，验收合格，则以修复后验收合格之日为竣工日期。D错误。