根据建设工程发包违约责任的相关规定，以下属于发包人违约责任承担的相关要求…

根据建设工程发包违约责任的相关规定，以下属于发包人违约责任承担的相关要求的是。18286

1)发包人的违约责任 ①因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。（A正确） ②发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。（B正确） ③发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准或者不履行协助义务，致使承包人无法施工，经催告后在合理期限内仍未履行相应义务的，承包人可以解除合同。合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款。（C错误，应该是经催告后在合理期限内仍未履行相应义务的承包人方可解除合同，合同解除后已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款） ④发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。（D错误，应该是除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人才可就工程折价或者拍卖的价款优先受偿） ⑤因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。（E正确）