根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一…

根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，下列选项描述正确的有。
【有视频解析】

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》的相关规定，各选项分析如下： 选项A错误 根据司法解释规定：因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期；只有因发包人原因导致开工尚不具备条件的，才以具备开工条件的时间为开工日期，A选项表述不符合规定。 选项B错误 结合2026版《一造管理》教材P157的明确规定：工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；只有承包人已经提交竣工验收报告、发包人拖延验收的，才以承包人提交验收报告之日为竣工日期。B选项混淆了两种不同情形，表述错误。 选项C错误 该表述过于绝对：根据司法解释规定，当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，但承包人虽未取得工期顺延的确认，只要能够证明在合同约定的期限内向发包人/监理人申请过工期顺延、且顺延事由符合合同约定，承包人仍可以主张工期顺延，并非未取得确认就绝对不予顺延。 选项D正确 完全符合司法解释规定：当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，且建设工程质量合格的，优先参照实际履行的合同结算价款；无法确定实际履行哪一份的，可参照最后签订的合同约定折价补偿承包人，因此该选项表述正确。 综上本题答案为D。