根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠份案件通用法律问题的解释(一…

题目 #1358918 · 二级建造师 · 建设工程法规及相关知识 · 第5章建设工程合同法律制度

根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠份案件通用法律问题的解释(一)》,下列情形中，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工损失的是。【2026年真题】

A错误，建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。 C错误，隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。 D错误，当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。B正确（2026版P125;2027版P）